Образец контракта на оказание услуг по 44 фз
+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 1636 Просмотров
Срок оказания услуг: со дня заключения контракта по 31. На оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий.
Обеспечить отключение необходимого оборудования в зоне выполнения Работ, а также допуск в строения, через которые проходят инженерные коммуникации «Подрядчика» и уполномоченных им лиц. Совместно с «Подрядчиком» выполнить в присутствии представителей «Заказчика» испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для приемки объекта работы с оформлением соответствующих документов.
Ural State University of Railway TransportUSURT
Производить расчеты за выполненные «Подрядчиком» работы в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 6 настоящего Контракта. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. Приостанавливать ход выполнения Работ. Работы по настоящему Контракту «Подрядчик» должен начать, с даты подписания Контракта и выполнить в течение 20 (двадцать) суток, включая дату подписания контракта. Датой выполнения работ по настоящему контракту считается дата утверждения Акта рабочей приемочной комиссии ввода объекта (далее Акт) в эксплуатацию в соответствии с пунктом 7.
Эта дата является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков исполнения Контракта. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается, с даты подписания Контракта. Расчеты между «Заказчиком» и «Подрядчиком» производятся за выполненные работы в соответствии с нормативными документами, указаниями и приказами по расчетам, действующими ______.
Оплата за выполненные работы осуществляется только безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Заказчик» проверяет представленные «Подрядчиком» счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2), акты скрытых работ за выполненные строительно-монтажные работы. Все указанные документы должны содержать номер, дату составления, период и ссылку на Контракт, во исполнение которого они составляются, и должны быть подписаны уполномоченными лицами с расшифровкой подписей.
Платежно-расчетные документы, представляемые с отступлением от данного требования, к рассмотрению не принимаются. Не принятые «Заказчиком» к акцепту суммы указываются отдельным документом. Превышения «Подрядчиком» объемов и сметной стоимости работ оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет. Окончательный расчет производится Заказчиком после ввода объекта в эксплуатацию, включая устранение дефектов, выявленных при приемке объекта и возмещения нанесенного ущерба Заказчику или третьему лицу, с зачетом ранее перечисленных средств.
Подрядчик» письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает «Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Срок приема работ 2 дня. В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта «Подрядчик» обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в части 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа «Подрядчика» подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии «Подрядчика». При этом «Заказчик» вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных «Подрядчиком» работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет «Подрядчика».
Образец государственного контракта на оказание услуг
Также «Заказчик» вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет «Подрядчика» в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков/исправлению некачественно выполненных работ другими лицами, оплачиваются «Подрядчиком», а в случае их неоплаты они возмещаются «Заказчику» путем удержания соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся «Подрядчику».
Работы, выполненные «Подрядчиком» с изменением или отклонением от технического задания, оплате не подлежат. Заказчик» назначает своего представителя на объект, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет технический надзор и контроль за объемом работ и качеством, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования условиям Контракта и техническим заданием. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляются актами по согласованным формам, подписанными обеими сторонами.
При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. В случаях, когда из характера работ, выполняемых по Контракту, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
Типовые контракты по44ФЗ
Представители «Заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на объекте, проводить контроль произведенных «Подрядчиком» затрат по его первичным документам. Заказчик» вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от «Подрядчика» соразмерного уменьшения установленной за Работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Устранение «Подрядчиком» в установленные сроки выявленных «Заказчиком» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом. Принимает не завершенный ремонтом объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации оформляет Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту. Приемка Работ производится в течение 4 рабочих дней после письменного сообщения даты готовности работ «Подрядчику», в порядке определенном письмом Госстроя РФ от 05.
ЛБ-6062/9 «Разъяснение порядка применения действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов». Заказчик» не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения письменного сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче Работ в эксплуатацию обязан приступить к организации приемки Работ. По результатам приемки Работ «Заказчиком» оформляется акт приемки Работ в эксплуатацию. Заказчик» вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с «Подрядчиком», если «Подрядчиком» не выполнены обязательства по настоящему Контракту.
Заказчик», принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке. Датой окончания Работ считается дата утверждения Акта Рабочей приемочной комиссией ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, установленное оборудование и Работы, выполненные «Подрядчиком» по Контракту, в течение 24 (двадцать четыре) месяцев, со дня подписания Акта сдачи-приемки работ. После приемки объекта «Заказчик» берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.
После приемки Заказчиком объекта «Подрядчик» не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались, не выполнены, либо выполнены с ненадлежащим качеством. Данные обязательства отражаются в акте приемки объекта в эксплуатацию. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Государственному контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25. ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Подрядчик» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
Стороны по настоящему Контракту освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Подрядчик» гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в техническом задании показателей и возможность эксплуатации объекта без проведения ремонта на протяжении гарантийного срока 24 месяцев со дня подписания акта КС-2, и несет ответственность за отступление от них.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине «Подрядчика», препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки, но не позднее 1 месяца со дня уведомления. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».
Контракт на оказание услуг (единственный исполнитель, до 100 тыс руб, 44-ФЗ)
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, также на случаи неправильной его эксплуатации. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
В случае обоснованных претензий со стороны «Заказчика», «Подрядчик» обязан устранить установленные дефекты и оплатить расходы по проведению экспертизы. Представитель «Заказчика», вправе проводить контрольные обмеры выполненных работ в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения контрольных обмеров проектных, изыскательских строительно-монтажных, ремонтных работ и оборудования, сданного в монтаж, во ______» утвержденной приказом ______ от ______.
Отсутствие представителей «Подрядчика» при проведении контрольного обмера не является основанием для отказа в его проведении в случае надлежащего уведомления «Подрядчика» о сроках и месте его проведения по юридическому адресу, указанному в платежных реквизитах заключенного Контракта в течение 5 (пяти) лет после окончания ремонта. Представитель «Заказчика», назначенный для проведения контрольного обмера, вправе знакомиться с данными бухгалтерской отчетности и первичными документами «Подрядчика» о списании на производство материалов, конструкций и оборудования, в части касающихся конкретного проверяемого объекта.
В случае отказа «Подрядчика» предоставить данные документы, «Заказчик» вправе приостановить оплату выполненных работ «Подрядчиком» до предоставления указанных документов в полном объеме. Настоящий контракт расторгается согласно Статье 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Типовые контракты по44ФЗ
В течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы. Дата начала действия данного Контракта - с даты его заключения.
Датой окончания действия данного Контракта является дата исполнения сторонами всех своих обязательств по контракту, но не позднее, чем 20 декабря 2014 года. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также те, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении в виде и возможной продолжительности действия. Настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Несвоевременное освобождение «Подрядчиком» площадки ремонта от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.
Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий 5 дней с даты ее получения.
Все споры, возникшие в процессе заключения и исполнения государственного контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права по настоящему государственному контракту третьей стороне. Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть государственный контракт, в случаях предусмотренных действующим законодательством, письменно известив об этом «Подрядчик» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Настоящий государственный контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. После подписания настоящего государственного контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего государственного контракта, теряют юридическую силу. Стороны обязуются при исполнении настоящего государственного контракта не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем государственном контракте требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития связей.
В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.